Algemene Voorwaarden – Quasto (Zakelijke Klanten)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van:

Quasto
Dongestraat 40
2652 DP Berkel en Rodenrijs
KvK: 93620853
BTW: NL005031832B72
E-mail: info@quasto.nl
Website: www.quasto.nl

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Quasto.
2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Afwijkingen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 – Offertes en Totstandkoming Overeenkomst

1. Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld.
2. Kennelijke fouten of vergissingen binden Quasto niet.
3. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke of digitale bevestiging.
4. Meer- en minderwerk worden afzonderlijk en aanvullend gefactureerd.

Artikel 3 – Prijzen en Betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
2. Quasto is gerechtigd een aanbetaling te verlangen van maximaal 40% van het overeengekomen bedrag.
3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke handelsrente verschuldigd.
5. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
6. Quasto is gerechtigd werkzaamheden op te schorten bij uitblijven van betaling.

Artikel 4 – Uitvoering en Termijnen

1. Werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vakmanschap.
2. Opgegeven termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
3. Overschrijding van termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding.
4. Opdrachtgever zorgt voor vrije, veilige en geschikte werkomstandigheden conform geldende regelgeving.

Artikel 5 – Ondergrond en Risico

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geschiktheid en stabiliteit van de ondergrond.
2. Quasto is niet aansprakelijk voor gebreken voortvloeiend uit:
   • Constructieve tekortkomingen
   • Vochtproblemen
   • Werking van materialen
   • Ondeugdelijke eerdere behandelingen
3. Verborgen gebreken die tijdens uitvoering blijken, kunnen leiden tot meerwerk.

Artikel 6 – Oplevering

1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd bij:
   • Ingebruikname
   • Schriftelijke goedkeuring
   • Of indien binnen 5 werkdagen na afronding geen schriftelijke klacht is gemeld
2. Na oplevering gaat het risico over op opdrachtgever.

Artikel 7 – Garantie

1. Quasto verleent 12 maanden garantie op binnen schilder- en spuitwerk.
2. Garantie ziet uitsluitend op aantoonbare applicatiefouten.
3. Garantie vervalt bij:
   • Onjuist gebruik
   • Mechanische beschadiging
   • Intensieve belasting
   • Onvoldoende ventilatie
   • Externe invloeden

Artikel 8 – Keuken-, Trap- en Meubelspuitwerk

1. Slijtage op intensief gebruikte oppervlakken geldt als normale gebruiksslijtage.
2. Krasvorming en gebruikssporen vallen niet onder garantie.
3. Glans- en kleurverschillen door materiaal- of lichtinvloeden vormen geen gebrek.
4. Quasto is niet aansprakelijk voor bestaande of verborgen constructieve gebreken.

Artikel 9 – Kleurkeuze

1. De kleurkeuze is volledig de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
2. Proefvlakken of kleurstalen kunnen afwijken door lichtinval of ondergrond.
3. Na goedkeuring kan Quasto niet aansprakelijk worden gesteld voor subjectieve kleurbeleving of kleurafwijkingen binnen normale toleranties.

Artikel 10 – Hoofdaannemer / Onderaannemer

1. Indien Quasto als onderaannemer optreedt, blijft de contractuele wederpartij volledig betalingsplichtig.
2. Betaling door derden is geen voorwaarde voor betaling aan Quasto.
3. Vertragingen veroorzaakt door andere partijen geven recht op termijnverlenging en vergoeding van meerkosten.
4. Coördinatie op de bouwplaats ligt bij de hoofdaannemer, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 – Bouwplaats- en Werkplekrisico

1. Opdrachtgever draagt zorg voor een veilige werkplek conform Arbo- en veiligheidsvoorschriften.
2. Schade veroorzaakt door derden op de bouwplaats komt niet voor rekening van Quasto.
3. Levering en opslag van materialen geschiedt op risico van opdrachtgever.
4. Wachttijden of stagnatie als gevolg van ongeschikte werkomstandigheden mogen worden doorbelast.

Artikel 12 – Retentierecht

1. Quasto is gerechtigd het werk, materialen of zaken onder zich te houden totdat volledige betaling van alle openstaande facturen heeft plaatsgevonden.
2. Dit retentierecht geldt voor alle openstaande vorderingen tussen partijen.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde materialen blijven eigendom van Quasto totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd deze materialen te vervreemden of te bezwaren zolang betaling niet volledig is voldaan.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
2. Quasto is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade of gederfde winst.
3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 15 – Annulering

1. Bij annulering worden reeds gemaakte kosten en bestelde materialen volledig in rekening gebracht.
2. Reeds verrichte werkzaamheden worden volledig gefactureerd.

Artikel 16 – Overmacht

1. In geval van overmacht mag Quasto de uitvoering opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 17 – Toepasselijk Recht en Geschillen

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Quasto is gevestigd.